+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Договор на оказание услуг по ремонту пластиковых окон

Договор на оказание услуг по ремонту пластиковых окон

Описание документа. У предприятия, начинающего бизнес по ремонту окон, неизменно возникает вопрос о том, как обеспечить надлежащее правовое сопровождение этой деятельности. Как минимум, требуется подготовить образец договора на ремонт окон, по которому впоследствии будут заключаться соглашения с заказчиками. Существует немало аспектов, которым желательно уделить внимание в договоре. Например, то, кто определяет способ выполнения работ, кто предоставляет материалы и оборудование, привлекаются ли субподрядчики, кто и какие материалы и оборудование для осуществления работ предоставляет, принимается ли предоплата по договору, и если да, то как. Отдельное и особенное внимание следует уделять тому, что составляет предмет договора, в случае подряда это - определение вида и объема работ, подлежащих осуществлению, а также установление сроков их проведения.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Почему дует из окон

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Образцы договоров

Установка монтаж пластиковых окон по договору подряда или поставки купли-продажи? Однако в договоре условия о производстве продавцом окон еще и работ по их установке расплывчаты, не конкретизированы. При наличии в конструкции стеклопакета, состоящего из нескольких камер, непременно должно указываться их количество. Также в договоре должна прописываться марка и цвет применяемой фурнитуры.

Обязательным условием при оформлении договора купли-продажи окна является пункт о сроке доставки готового изделия до квартиры.

Это немаловажное обстоятельство, так как при несоблюдении сроков доставки, вы будете иметь полное право отказаться от совершенной покупки например, вам обещали привезти окна в октябре, а по факту привезли в морозный декабрь — месяц, когда из-за отрицательных температур на улице качественная установка пластиковых окон в априори невозможна. Помимо этого в договоре на установку ПВХ окон прописывается порядок оплаты. Бывает два варианта внесения денежных сумм — с полной оплатой и с частичной покупатель на стадии заказа вносит аванс, а окончательную сумму он оплачивает по завершении монтажа.

Также договор на пластиковые окна содержит пункт, касающийся обязательств покупателя. В нем расписывается необходимость в обеспечении свободного доступа к оконному проему, наличие достаточной освещенности в месте установки оконной конструкции, порядок окончательного расчета и т.

Договор на установку окон из пластика также должен включать в себя и гарантию работоспособности установленной конструкции. Обычно срок гарантии на ПВХ окна составляет три года. В офисах ответственных компаний-производителей всегда есть образцы универсального договора, с которыми можно ознакомиться перед приобретением окон.

Заказчику нужно удостовериться в наличии таких пунктов:. Спор, не урегулированный Сторонами в досудебном порядке, передается на рассмотрение в судебную инстанцию в соответствии с правилами подсудности. В случаях, возникающих согласно п. Договора, оплата каждого вида работ осуществляется согласно прейскуранту на основании выставленного Исполнителем счета. Лоджию теперь не узнать. Из подсобного помещения она превратилась в полноценную комнату. Все очень аккуратно сделали, проверила каждый уголок-все идеально.

Спасибо огромное. Стоимость работ по настоящему договору составляет руб. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности проведения дополнительных работ, предусмотренных п.

Договор с максимально конкретным перечислением всех пунктов обязательно должен быть в печатном виде и в двух экземплярах скреплен подписями исполнителя и заказчика.

Оптимально, если при его заключении клиента ознакомят с сертификатами соответствия окон стандартам качества. В России производители проходят такую процедуру на добровольных началах, поэтому пункт нельзя отнести к обязательным. Каждый пункт должен быть основательно расписан и подкрепляться расчетами по стоимости.

Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном порядке.

Срок выполнения —. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

От ………. Дата и время доставки комплектующих и производства ремонтных работ согласовываются с Заказчиком по телефону дополнительно. В случае необходимости проведения дополнительных работ по желанию Заказчика после подписания настоящего Договора, такие работы оплачиваются Заказчиком согласно дополнительному расчету и оформляются Дополнительным соглашением к Договору, подписанным с двух сторон.

Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством. Поэтому необходимо знать, что должно быть включено в данное соглашение и на что следует обратить внимание при подписании, чтобы предотвратить наступление негативных последствий.

Но среди компаний могут быть не совсем честные, которые не желают обращать внимание на качество, для них главное количество. Есть компании, которые без проблем соглашаются заключить договор подряда, только для его заключения предоставляют свой образец. А составлен он очень хитро — обязанности и ответственность существуют только у заказчика, а исполнитель ни за что не отвечает. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде.

Если же вам не идут навстречу, то составляйте претензию. Перед написанием претензии необходимо четко сформулировать свои требования. Заказчик по необходимости производит вызов специалиста Исполнителя путем направления письменной или устной заявки.

В случае, если у Заказчика появится потребность в иных видах ремонтных восстановительных работ, вызванных не по вине Исполнителя, то Исполнитель оказывает данные услуги по отдельной заявке Заказчика и по отдельно согласованной стоимости услуг и работ согласно прейскуранту Приложение 1.

Нашли ошибку в текстах или интерфейсе? Или знаете, как улучшить наши инструменты? Смело отправляте нам свои предложения! Это очень важно для нас!

В случае, если работы будут осуществляться по этапам, следует эту схему отношений зафиксировать документально, отдельными приложениями к соглашению. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемыми частями. Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем.

При внесении сроков нужно убедиться, что в документе не фигурирует лишь одна обобщенная дата, которая не привязана к конкретным событиям. Правильный договор должен содержать информацию о сроках начала и окончания работ. Кроме этого, принципиально важен размер компенсации заказчику за каждый день возможной просрочки.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ и окон несет Исполнитель до момента принятия этого результата Заказчиком. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере, сроки и порядке, установленными настоящим договором. Однако могут быть и иные ситуации, когда фирма не спешит оказывать в срок, установленный подписанным соглашением услуги по установке пластиковых окон. Соглашение, которое грамотно составлено, позволит избежать конфликтных ситуаций, а также защитить свои права в судебной инстанции в случаях недобросовестного отношения продавца к своим обязательствам.

Вызвать замерщика можно по телефону , либо заполнив форму: Присылайте ваши предложения заполнив форму Присылайте ваши предложения заполнив форму: 8 Заказ окон по телефону г. Поэтому, обычно составляются следующие приложения: календарный план с указанием этапов работ, список оборудования, материалов, акт приема-передачи оборудования и материалов, формы актов сдачи-приемки выполненных работ.

В случае мотивированного письменного отказа Заказчика от подписания акта приемки-передачи и оплаты выставленного Исполнителем счета по причинам недоработок или некачественного выполнения работ и оказания услуг, допущенных Исполнителем, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Стоимость договора составляла руб. Оплата мной была произведена в полном объеме, о чем имеются соответствующие чеки. Текст документа должен содержать наиболее точную информацию об оказываемых услугах. В нем должны быть указаны сведения о дате подписания документа, о сторонах соглашения. Обязательно должны быть внесены сведения о стоимости услуги, а также сведения о дате исполнения соглашения. Заказчик, не указавший в акте приемки недостатки, отказавшийся от подписания акта приемки или не явившийся для приемки работ, не вправе в дальнейшем ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены во время сдачи-приемки работ.

В противном случае, сохраняются юридические риски, обусловленные тем, что образец может быть устаревшим, либо подготовленным некорректно и содержать внутренние противоречия. Чтобы не допустить этого и подготовить качественный договор на ремонт окон, следует воспользоваться представленными на нашем ресурсе интерактивными шаблонами документов, которые позволят подготовить не только соглашение, но и приложения к нему. Сформированный договор на ремонт окон следует скачать и распечатать, а затем представить на подпись сторон.

С этим шаблоном часто используют:. Это немаловажное обстоятельство, так как при несоблюдении сроков доставки, вы будете иметь полное право отказаться от совершенной покупки например, вам обещали привезти окна в октябре, а по факту привезли в морозный декабрь — месяц, когда из-за отрицательных температур на улице в априори невозможна.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Все разногласия, возникающие у Сторон по вопросам, связанным с исполнением обязательств по настоящему договору, Стороны по возможности будут стараться урегулировать путем переговоров. После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей.

Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ. Обязанности Заказчика: — предоставить помещение, подготовленное для проведения работ по демонтажу старых оконных блоков и установке новых, в том числе подвести электроэнергию напряжением В к месту работ.

Обязанности Исполнителя: — выполнить весь комплекс работ по настоящему договору в течении 2 двух недель со дня поступления авансового платежа, предусмотренного п. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки. Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих.

График выполнения этапов работ приведен в Смете работ. Срок приемки результата работ согласовывается Сторонами дополнительно. Материалы и Изделия Исполнителя, а также работы, осуществляемые Исполнителем, соответствуют стандартам и строительным нормам, действующим на территории РФ, относящимся к предмету Договора.

Гарантия не распространяется: 4. Сроки выполнения работ, установленные настоящим договором, могут быть изменены только соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, которое оформляется в виде дополнения к договору, или на основании закона.

Настоящий договор действует с момента внесения денежных средств в качестве предоплаты и до момента полной оплаты Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком. В отношении результата работ по настоящему договору устанавливается годичный гарантийный срок, который начинает течь с момента подписания акта выполненных работ.

Качественно выполнить ремонтные и отделочные работы своими силами с использованием специального инструмента и оборудования. Обеспечивать гарантийное обслуживание выполненных работ на срок 1 год с момента их фактического завершения.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, не позволяющие продолжить нормальное использование помещений до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется исполнителем за свой счёт.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом. В обязанности Исполнителя не входят следующие виды работ: отключение стояков, в т. Обеспечивать необходимые условия и устранить препятствия для проведения работ мебель, предметы быта , предохранять имущество от загрязнения строительными материалами. Принимать выполненные работы и или их часть, — не позднее следующего дня после их фактического завершения, подписать Акт сдачи-приёмки работ.

В случае предоставления Заказчиком некачественного или несоответствующего материала, приостанавливать данный вид работ.

Оказание услуг по ремонту окон

Обращаясь в сервисный центр "Оконный врач" Вы можете быть уверены, что все работы должным образом будут оформлены. Официальный договор - это Ваша гарантия выполнения работ в срок, с надлежащим качеством и по закрепленной документально цене. К тому же в нем закрепляются гарантийные обязательства компании перед Вами, как заказчиком. Однако, с точки зрения компании, договор - это и гарантия выполнения своих обязательств заказчиком. Мы страхуем себе от неоплаты работ и других возможных случаев непорядочности со стороны клиента, которые, к сожалению, могут иметь место.

Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг и выполнению работ по обслуживанию окон из ПВХ конструкций, механизмов по заданию Заказчика в целях обеспечения их надлежащего функционирования, а также исправной работы всех конструкций и механизмов, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и результат работ и оплатить их. Плановое обслуживание — комплексное техническое обслуживание всех окон и конструкций Заказчика в виде услуг и работ, предусмотренных п. Заказчик по необходимости производит вызов специалиста Исполнителя путем направления письменной или устной заявки.

По желанию Покупателя Исполнитель также предоставляет иные услуги демонтаж, монтаж, отделка откосов и. Исполнитель производит обмер оконных и дверных проёмов, на основании которых будет изготавливаться Товар. При невозможности выполнить свои обязательства в соответствии с п. В случае выполнения работ по п. Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ в рамках предмета настоящего Договора сторонние организации.

Договор на оказание услуг по ремонту пластиковых окон

По желанию Покупателя Исполнитель также предоставляет иные услуги демонтаж, монтаж, отделка откосов и. Исполнитель производит обмер оконных и дверных проёмов, на основании которых будет изготавливаться Товар. При невозможности выполнить свои обязательства в соответствии с п. В случае выполнения работ по п. Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ в рамках предмета настоящего Договора сторонние организации.

Исполнитель считается выполнившим свои обязанности по договору с момента подписания акта приёмки выполненных работ. Внести изменения по конфигурации и комплектации Товара в день оформления договора в течение часов на основании дополнения к договору, которое подписывается Сторонами.

С момента обмера не предпринимать действия, способные повлечь за собой изменения размеров и или конфигурацию проёмов, для которых будет изготавливаться Товар. Обеспечить Исполнителю возможность передачи товара: присутствие по указанному адресу в день доставки самого покупателя или его доверенного лица, подготовка помещения для складирования и хранения Товара, принятие товара в день, указанный в п.

При получении Товара провести проверку его внешнего вида, комплектации, количества или ассортимента и подписать накладную акт на доставку.

В случае возникновения претензий по внешнему виду, комплектности, количеству и ассортименту все претензии указать в накладной или в акте на доставку. В противном случае претензии приниматься не будут. При выполнении иных услуг п. При наличии замечаний к выполненным работам Покупатель указывает их в соответствующем пункте Акта приёма работ.

В случае невозможности Покупателя принять товар в указанный день, он обязан известить накануне исполнителя не позднее часов, в противном случае, доставка производиться за счёт Покупателя. Срок выполнения строительно-монтажных и отделочных работ составляет рабочих дней со дня следующего за днем доставки. В случае приостановления работ по настоящему Договору по просьбе Покупателя или в связи с неблагоприятными погодными условиями температура воздуха ниже С, сильный ветер и.

В случае несовпадения готового Товара размерам существующего оконного проёма, выявленного в процессе демонтажа, Исполнитель вправе увеличить срок выполнения работ по договору на рабочих дней. На момент заключения настоящего договора стоимость Товара соответствует рублей, включая НДС. Оставшаяся сумма в размере рублей оплачивается по факту доставки Товара Покупателю, до начала выполнения строительно-монтажных и отделочных работ. Порядок оплаты: наличный — в кассу исполнителя или безналичный — на расчётный счёт Исполнителя в течение дней с момента выставления счёта.

Фактом оплаты является поступление денежных средств в кассу или на расчётный счёт Исполнителя. Произведённую оплату Товара Покупатель, в случае безналичной формы оплаты обязан подтвердить в течение банковских дней со дня оплаты сообщением с указанием даты и номера платёжного документа, либо путём предоставления Исполнителю по факсу или почтовой копии платёжного поручения с отметкой банка об исполнении.

В случае возникновения необходимости проведения дополнительных согласованных сторонами работ, не предусмотренных настоящим договором, Покупатель должен оплатить эти работы. Исполнитель обязуется передать Покупателю Товар по указанному адресу в согласованные Сторонами сроки. Передача Товара осуществляется путем вручения их Покупателю, предъявившему оригинал настоящего договора, либо путем вручения Товара любому другому лицу, предъявившему Договор. В случае если передача Товара не состоится в согласованные сторонами сроки по причине отсутствия покупателя, либо его уполномоченного представителя, Исполнитель осуществляет доставку и передачу в иные сроки, также согласованные сторонами, при этом покупатель выплачивает Исполнителю компенсацию за повторную доставку в размере рублей.

При самовывозе, после получения от Исполнителя извещения о готовности Товара, Покупатель обязан вывести его со склада в течение дней. Покупатель обязан осмотреть и принять Товар, доставленный Исполнителем см.

Передача Товара оформляется подписанием накладной акта на доставку. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи подписания накладной.

Гарантийный срок Изделий начинается с даты подписания акта о выполненных работах и составляет лет. Гарантийный срок Исполнителя на строительно-монтажные и отделочные работы исчисляется с даты подписания Акта о приёме работ и составляет год.

В течение этих сроков п. Исполнитель при этом вправе провести проверку качества. При подтверждении проверкой требований покупателя, Исполнитель обязуется произвести устранение недостатков за свой счёт, либо заменить некачественный товар или его элемент ты , на качественные, на основании соответствующего соглашения, которое подписывается Сторонами.

По истечении гарантийного срока Исполнитель осуществляет платное сервисное обслуживание Товара. Сервисное обслуживание включает в себя: профилактический ремонт узлов запирающего механизма; ремонт, замена испорченных узлов и деталей. Сервисное обслуживание предоставляется Исполнителем также в случаях, указанных в п.

Настоящий Договор вступает в силу со дня фактического получения Исполнителем оплаты Товара и прекращает свое действие после выполнения по нему Сторонами своих обязательств. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

Исполнитель не несет ответственности в случае несовпадения размера готового Товара проемам, предназначенным для его установки, если: результаты обмера были предоставлены Покупателем; в процессе демонтажа старых рам выявляются скрытые дефекты строения или отступления от СНиП, допущенные при возведении здания; Покупатель произвел изменение размеров и или конфигурации проемов, для которых был подобран Товар;.

В случае демонтажа с установочного места старой коробки, рам, окон и дверей Исполнитель не несет ответственности за их полное или частичное разрушение, а также за предусмотренное технологией установки изделий из ПВХ разрушение откосов.

Стороны предпринимают все необходимые шаги для урегулирования споров и разногласий, возникающих в связи с исполнением настоящего Договора, путем переговоров. Если сторонам не удается решить споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, путем переговоров, данные споры и разногласия подлежат рассмотрению и разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор является полным текстом Договора, и все предыдущие переговоры, устные или письменные, по регулируемым Договором отношениям сторон считаются недействительными. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. При немотивированном отказе Покупателя от подписания акта приемки выполненных работ, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается Исполнителем.

При этом работы считаются Покупателем принятыми. Все уведомления, имеющие юридическую силу или силу соглашения по настоящему Договору, осуществляется письменно. Риск случайной гибели, повреждения, утраты, разукомплектования или хищения товара переходит на Покупателя с момента фактической передачи товара Исполнителем Покупателю.

Главная Договоры Договор купли-продажи Договор производства и монтажа пластиковых окон. Информация о документе. Исполнитель Юр. Покупатель Юр. Обратите внимание, что договор купли-продажи составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки.

Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Скачать образец документа. Договор коммерческой концессии для франшизы общественного питания Образец договора коммерческой концессии для франшизы общественного питания, заключаемый между юридическими лицами.

Образец договора подряда по расчету свайного поля и монтажу свайно-винтового фундамента в соответствии со сметой, заключаемый между юридическими лицами.

Образец договора подряда на производство и установку пластиковых окон, заключаемый между юридическим и физическим лицом. Образец договора оказания услуг по выполнении монтажных работ, заключаемый между юридическими лицами. Образец договора подряда на монтаж ПВХ окон, заключаемый между физическим и юридическим лицом. Образец договора строительного подряда подрядчика с субподрядчиком, заключаемый между юридическими лицами.

Образец договора подряда по производству конструкций и выполнение работ пластиковые окна , заключаемый между юридическим и физическим лицом. Образец договора подряда на выполнение работ по изготовлению пластиковых карт, заключаемый между юридическими лицами.

Образец заключаемого договора

Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг и выполнению работ по обслуживанию окон из ПВХ конструкций, механизмов по заданию Заказчика в целях обеспечения их надлежащего функционирования, а также исправной работы всех конструкций и механизмов, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и результат работ и оплатить их.

Плановое обслуживание — комплексное техническое обслуживание всех окон и конструкций Заказчика в виде услуг и работ, предусмотренных п. Заказчик по необходимости производит вызов специалиста Исполнителя путем направления письменной или устной заявки. В случае, если у Заказчика появится потребность в иных видах ремонтных восстановительных работ, вызванных не по вине Исполнителя, то Исполнитель оказывает данные услуги по отдельной заявке Заказчика и по отдельно согласованной стоимости услуг и работ согласно прейскуранту Приложение 1.

Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производится либо безналичным, либо наличным путем в срок 5 дней с момента получения счета, выставленного Исполнителем. Стоимость услуг и работ по техническому обслуживанию окон и других конструкций из ПВХ согласовывается с Заказчиком и указывается в Приложении 1.

В случаях, возникающих согласно п. Договора, оплата каждого вида работ осуществляется согласно прейскуранту на основании выставленного Исполнителем счета. При завершении работ стороны не позднее трехдневного срока составляют акт приема-сдачи работ и услуг где указывают количество обслуженных окон и конструкций, вид проведенных работ. В случае мотивированного письменного отказа Заказчика от подписания акта приемки-передачи и оплаты выставленного Исполнителем счета по причинам недоработок или некачественного выполнения работ и оказания услуг, допущенных Исполнителем, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Мотивированный отказ должен быть предоставлен Заказчиком в срок не позднее трех рабочих дней с момента предъявления Исполнителем результата оказанных услуг, а также Акта приема-сдачи работ и услуг. В противном случае, оказанные услуги будут считаться, Заказчиком приняты без замечаний и предложений в полном объеме. Если в процессе планового обслуживания или по заявке Заказчика специалистом Исполнителя выявляется необходимость проведения не предусмотренных п. Договора работ и услуг, игнорирование которых может неизбежно повлечь отрицательный результат либо при котором дальнейшее проведение ремонтных работ становится нецелесообразным, Исполнитель обязан приостановить работы, поставив об этом в известность Заказчика в 2-дневный срок после приостановления.

В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности проведения дополнительных работ, предусмотренных п. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, а также действующим законодательством. В случае выявления необходимости проведения дополнительных работ в рамках планового обслуживания Заказчика, а также возникновения недостатков уже произведенного Исполнителем планового обслуживания в течение действия настоящего Договора, Исполнитель обязуется провести соответствующие работы по ремонту и наладке окон и конструкций из ПВХ, а также устранить выявленные недостатки в разумный срок.

На результат произведенных в соответствии с п. Договора услуг и работ Исполнитель устанавливает гарантийный срок — 1 месяц с момента подписания Акта приема-сдачи работ и услуг. На установленные Исполнителем материалы и механизмы установлен гарантийный срок — 1 год с момента подписания Акта приема-сдачи работ и услуг.

Исполнитель не несет никаких гарантийных и иных обязательств, вытекающих из положений настоящего договора в случае, если Заказчиком без согласования с Исполнителем будут привлечены третьи лица для проведения ремонтных и иных работ, непосредственно связанных эксплуатацией и функционированием окон из ПВХ конструкций, механизмов. Положения настоящего раздела Договора имеют силу лишь в том случае, если Заказчиком будут соблюдены требования технических правил эксплуатации окон и других обслуживаемых конструкций из ПВХ, в том числе и механизмов указанных в акте требуемых работ.

Заказчик вправе отказаться от настоящего договора, предупредив Исполнителя не позднее, чем за 20 календарных дней. После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ.

Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы. При форс-мажорных обстоятельствах пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т. При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на месяцев. Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем. В случае если стороны не могу прийти к соглашению, то все споры решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде.

Досрочное расторжение настоящего Договора производится только по взаимному согласию сторон, и оформляются в письменном виде.

Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде. В противном случае, сохраняются юридические риски, обусловленные тем, что образец может быть устаревшим, либо подготовленным некорректно и содержать внутренние противоречия. Чтобы не допустить этого и подготовить качественный договор на ремонт окон, следует воспользоваться представленными на нашем ресурсе интерактивными шаблонами документов, которые позволят подготовить не только соглашение, но и приложения к нему.

Сформированный договор на ремонт окон следует скачать и распечатать, а затем представить на подпись сторон. С этим шаблоном часто используют:. Это немаловажное обстоятельство, так как при несоблюдении сроков доставки, вы будете иметь полное право отказаться от совершенной покупки например, вам обещали привезти окна в октябре, а по факту привезли в морозный декабрь — месяц, когда из-за отрицательных температур на улице в априори невозможна.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Все разногласия, возникающие у Сторон по вопросам, связанным с исполнением обязательств по настоящему договору, Стороны по возможности будут стараться урегулировать путем переговоров. Договор на ремонт окон пвх образец. Договор купли продажи 24 часа спб.

Юридические советы. Мы работаем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дают ли инвалидность при астме бронхиальной ребенку. Бронхиальная астма БА — заболевание, значительно снижающее качество жизни человека. По статистике, примерно каждый десятый житель Земли сталкивается с этой Дают ли инвалидность при саркоидозе. Договор займа между работодателем и работником беспроцентный. Договор займа беспроцентного между работником и работодателем , именуемое в дальнейшем "Займодавец", в лице , действующего на основании , с

Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг и выполнению работ по обслуживанию окон из ПВХ конструкций, механизмов по заданию Заказчика в целях обеспечения их надлежащего функционирования, а также исправной работы всех конструкций и механизмов, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и результат работ и оплатить их. Плановое обслуживание — комплексное техническое обслуживание всех окон и конструкций Заказчика в виде услуг и работ, предусмотренных п.

После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы. При форс-мажорных обстоятельствах пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.

При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на месяцев. Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем. В случае если стороны не могу прийти к соглашению, то все споры решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде. Досрочное расторжение настоящего Договора производится только по взаимному согласию сторон, и оформляются в письменном виде.

Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде. Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы.

Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.

Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.

Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарный дней. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п. Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ.

Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ.

Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности — доверенное лицо.

Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора то есть оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг.

Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей без НДС.

При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату предоплату Договора в размере рублей. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.

Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки.

Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта технического задания , и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.

Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.

Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий.

Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.

При наступлении указанных в п. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.

Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие — месяцев, Работы — месяцев.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.

Все необходимые для монтажа и изготовления конструкций из ПВХ материалы, оборудование, комплектующие изделия и технику предоставляет Подрядчик. Исполнитель гарантирует, что все материалы и комплектующие, применяемые в изделиях, имеют соответствующие сертификаты и разрешения. Конкретный состав и объем работ, а также количество, ассортимент, комплектность устанавливаемых конструкций из ПВХ определены Сторонами в счете-заказе. Подрядчик гарантирует соответствие качества конструкций из ПВХ и работ по их монтажу требованиям, обычно предъявляемым к данным видам товара, действующим ГОСТам, требованиям законодательства.

Работы считаются выполненными после подписания Сторонами Акта выполненных работ Приложение N 1. Выполнить изготовление, доставку и установку конструкций из ПВХ согласно условиям настоящего договора. В случае необходимости установки конструкций из ПВХ осуществить демонтаж старых конструкций.

При подписании акта выполненных работ передать Заказчику следующую документацию на конструкции: [ вписать нужное ]. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы или иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока. Обеспечивать меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба имуществу Заказчика. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ получение при необходимости всех разрешений и согласований, обеспечение доступа работников Подрядчика к месту установки изделий, обеспечение освещения места производства работ; обеспечение подключения инструментов Подрядчика к электрической сети и т.

В дни доставки и монтажа конструкций, в согласованное сторонами время, обеспечить присутствие своего представителя. В случае отсутствия представителя Заказчика на объекте, Подрядчик назначает новую дату и время доставки и монтажа.

Повторная доставка конструкций и выезд работников Подрядчика оплачиваются Заказчиком отдельно в соответствии с прейскурантом цен Подрядчика. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу ее результат , а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Цена договора включает в себя стоимость работ по изготовлению, доставке и монтажу изделий из ПВХ на объекте и компенсацию издержек Подрядчика. Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего договора и требованиям, предъявляемым действующим законодательством.

Претензии по качеству конструкций и выполненных работ могут быть предъявлены Подрядчику в течение гарантийного срока. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и обязательных СНиП. Риск случайной гибели или повреждения конструкций, а также результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком, несет Подрядчик. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор будет рассматриваться в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации.

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон. Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе. Работы, выполнение которых является обязанностью Подрядчика, выполняются из его материалов, его силами и средствами. Затраты на энергию и другие издержки Подрядчик несет за счет выплачиваемой ему цены работ.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет Подрядчик до момента принятия этого результата Заказчиком. При просрочке принятия Заказчиком результата работ по настоящему договору риск случайной гибели или случайного повреждения этого результата несет Заказчик с момента, когда он должен был его принять.

Право собственности на результат работ по настоящему договору переходит к Заказчику после полной оплаты работ. Сроки выполнения работ, установленные настоящим договором, могут быть изменены только по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком, которое оформляется в виде дополнительного соглашения.

Договор на ремонт окон: образец

После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Сотрудники компании навязывали клиентам дорогой ремонт пластиковых окон

Оставшуюся сумму Заказчик выплачивает Подрядчику в день подписания Акта выполненных работ. При согласованном изменении объема работ стоимость может быть изменена. Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить работы качественно и в срок, установленный пунктом 3. Подрядчик несет гарантийные обязательства в течение одного года с момента подписания Акта выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранить недостатки, возникшие по его вине. Заказчик обязуется оплатить услуги, а также компенсировать необходимые расходы Подрядчика, связанные с выполнением заказа в соответствии с п.

Договор подряда на установку пластиковых окон образец

После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы. При форс-мажорных обстоятельствах пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т. При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на месяцев.

Договор на монтаж ПВХ окон. Скачать бланк в формате doc: dogovor_na_montazh_pvh_stopnegoni.ru [49 Kb] (cкачиваний: ). Скачать бланк в формате pdf: dogovor_na_montazh_pvh_stopnegoni.ru [94,95 Kb] (cкачиваний: ). Договор подряда. 1. предмет договора. По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора).  Образец договора подряда на производство и установку пластиковых окон, заключаемый между юридическим и физическим лицом. Договор подряда. 1. предмет договора.

Установка монтаж пластиковых окон по договору подряда или поставки купли-продажи? Однако в договоре условия о производстве продавцом окон еще и работ по их установке расплывчаты, не конкретизированы. При наличии в конструкции стеклопакета, состоящего из нескольких камер, непременно должно указываться их количество. Также в договоре должна прописываться марка и цвет применяемой фурнитуры. Обязательным условием при оформлении договора купли-продажи окна является пункт о сроке доставки готового изделия до квартиры.

Договор на ремонт окон пвх образец

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ и окон несет Исполнитель до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный факт подтверждается подписанным сторонами акта приема выполненных работ. Право собственности на окна по настоящему договору переходит к Заказчику после подписания акта выполненных работ.

Договор на монтаж ПВХ окон

.

.

.

Образец договора производства и монтажа пластиковых окон, заключаемый между юридическими лицами.

.

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.

© 2018-2021 stopnegoni.ru